Please use this identifier to cite or link to this item: http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/14508
Title: Impacto económico de la ampliación de plazo en los contratos de obras viales urbanas
Authors: Florencio Rado, Manuel Javier
Advisors: Grandez Ventura, Wilder
Keywords: Obras viales;Obras públicas;Infraestructura vial
Issue Date: 2014
Publisher: Universidad Nacional de Ingeniería
Abstract: El presente Informe de Suficiencia, tiene como principal objetivo el poner en conocimiento y difundir el impacto económico de la ampliación de plazo en los contratos de obras viales urbanas. Para lo cual se ha divido en 4 capítulos: En el capítulo I, se describe el procedimiento por el que tiene que pasar un proyecto de infraestructura vial urbana, así como las pautas a tener en cuenta para su aprobación de acuerdo a la normatividad vigente y materializarse en un estudio definitivo. En el capítulo II, se detalla la característica de una obra pública y su relación con el sistema de contrataciones del Estado. Asimismo, también se revisa el contenido de un contrato de obra desde la formulación de sus principales cláusulas hasta su aplicación durante la ejecución de la obra. En el capítulo III, se desarrolla el procedimiento de una solicitud de ampliación de plazo en base a las normas de la Ley de Contrataciones del Estado que regula su aprobación. Asimismo, se menciona los impactos económicos al contrato de obra. En el capítulo IV, se difunde las principales controversias que se presentan en los arbitrajes de obras públicas. Asimismo, se evalúa cinco casos en donde se presentaron ampliación de plazo al contrato de obra vial urbana.
URI: http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/14508
Rights: info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Appears in Collections:Ingeniería Civil

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
florencio_rm.pdf23,6 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons

Indexado por:
Indexado por Scholar Google LaReferencia Concytec BASE renati ROAR ALICIA RepoLatin UNI